WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные матриалы
 


«1 УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО « РПТП «Гранит» _ А. П. Прибылов «»_2013 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ...»

1

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

по общим вопросам ОАО « РПТП «Гранит»

___________________ А. П. Прибылов

«____»_____________2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА № 29-2013

Открытый запрос предложений в электронной форме / приглашение делать

оферты/ на право заключения Договора на капитальный ремонт на объектах ООО

«Газпром трансгаз Ухта» для ОАО «Рязанское производственно-техническое

предприятие «Гранит».

г. Рязань

2013 год

1 Термины и определения 3 2 Извещение о проведении открытого запроса предложений 4 в электронной форме / приглашение делать оферты/ 3 Техническое задание 6 4 Проект договора субподряда 17 5 Заявка на участие в открытом запросе предложений в 56 электронной форме /приглашение делать оферты/ 6 Инструкция для участника процедуры размещения заказа 59 7 Дополнительные сведения об открытом запросе предложений в электронной форме / приглашение делать оферты/ 61 1 Термины и определения В настоящей документации процедуры размещения заказа применены следующие термины с соответствующими определениями:

1.1 Документация процедуры размещения заказа - комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры размещения заказа, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником процедуры размещения заказа, правилах выбора поставщика, а также об условиях заключаемого по результатам процедуры размещения заказа договора на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

1.2 Заказчик – ОАО «Рязанское производственно-техническое предприятие «Гранит», являющееся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают руководитель (или его доверенные лица), наделенные правом совершать от имени Общества сделки (заключать договоры).

1.3 Закупочная комиссия - коллегиальный орган Заказчика, состав которого утверждается приказом руководства Заказчика. Закупочная комиссия может иметь статус постоянной или создаваться в целях проведения отдельных процедур закупки или отдельных видов процедур размещения заказа.

1.4 Заявка на участие в процедуре размещения заказа - комплект документов, содержащий предложение участника процедуры размещения заказа, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры размещения заказа.

1.5 Начальная (максимальная) цена договора на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг - предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации о закупке.

1.6 Официальный сайт - Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенный Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и имеющий адрес www.zakupki.gov.ru.

1.7 Победитель процедуры размещения заказа - участник процедуры размещения заказа, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации процедуры размещения заказа.

1.8 Поставщик - лицо, поставляющее товары, выполняющее работы, оказывающее услуги Заказчику.

1.9 Процедура размещения заказа (ПРЗ) (процедура закупки, закупочная процедура) – процедура, в результате проведения которой Заказчик или Специализированная закупочная организация производит выбор поставщика, в соответствии с правилами, установленными документацией процедуры размещения заказа, с которым заключается договор на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

1.10 Сайт Заказчика – сайт Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» имеющий адрес www.rptp.org

1.11 Участник размещения заказа - поставщик, направивший заявку для участия в процедуре размещения заказа.

1.12 Участник процедуры закупки – участник размещения заказа, в отношении которого закупочной комиссией принято решение о соответствии представленной им заявки на участие в процедуре размещения заказа требованиям документации процедуры размещения заказа.

1.13 Приглашение делать оферты (ПДО) – конкурентный способ выбора поставщика при закупке технически сложной продукции, при котором один или несколько критериев имеют существенное значение для принятия решения о выборе победителя, причем все или часть таких критериев не являются определенными, измеримыми и/или установление соответствия заявки участника процедуры размещения заказа указанным критериям требует привлечения экспертной комиссии. ПДО не является конкурсом или аукционом и не регулируется статьями 447-449 ГК РФ.

ПДО не накладывает на его организатора обязательства заключить договор по результатам проведения ПДО.

2 Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме / приглашение делать оферты/ ИЗВЕЩЕНИЕ № ___29-2013__ о проведении открытого запроса предложений в электронной форме / приглашение делать оферты/ на право заключения Договора на капитальный ремонт на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта»

–  –  –

Дата и время (московское) начала срока подачи заявок на участие в открытом запросе 23 декабря 2013 года в 16 часов 00 мин.

предложений в электронной форме / приглашение делать оферты/ Дата и время (московское) окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе 26 декабря 2013 года в 16 часов 00 мин.

предложений в электронной форме / приглашение делать оферты/ Дата рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной 27 декабря 2013 года в 14 часов 00 мин.

форме / приглашение делать оферты/и подведения итогов

–  –  –

1. Общие положения Капитальный ремонт на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта».

2. Место, срок и основные условия выполнения работ

Капитальный ремонт необходимо выполнить по адресам:

2.1 Pеспублика Kоми, Усть-Bымский район, г.Mикунь.

Краткая характеристика объекта: Здание CЭБ площадь 730,8 кв.м., высота 12,6 м., объем 9208,0 м.куб., 4 этажа, стены кирпичные.

2.2 п. Урдома, Ленский район, Архангельская обл.

Краткая характеристика объекта: служебно-эксплуатационный блок; материал стен - железобетонные блоки, наружные габариты 36,7х12,6х14,0м., общая площадь 1849,6 кв.м.;

2.3 Архангельская область, Котласский район, п. Приводино.

Краткая характеристика объекта: Здание служебно-эксплуатационный блок (СЭБ), материал стен - железобетонные блоки, наружные габариты 36,7х12,6х14,0м., общая площадь 1849,6 кв.м.

2.4 Республика Коми, г. Ухта.

Краткая характеристика объекта: Региональный узел связи КПД-90.

2.5 Ярославская область, г. Данилов.

Краткая характеристика объекта: Оборудование системы передачи данных УС КС Данилов, нежилое, общая площадь 33 кв.м.

2.6 Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, д. Немерово.

Краткая характеристика объекта: ATC Xаррис на КС Гаврилов – Ям, цифровая АТС на 512 портов.

2.7 Архангельская область.

Краткая характеристика объекта: Башня промежуточной радиорелейной станции ПРС-10 5-го пускового комплекса (Ухта-Урдома). Свободно стоящая антенная опора высотой Н-98 м., изготовлена из сборных трубчатых конструкций, содержит 12 секций. Установлена на фундаменте из четырех железобетонных ростверков на железобетонных сваях. Оснащена лестницей, площадками обслуживания, светоограждением. Предназначена для установки оборудования связи.

–  –  –

Начало работ – с даты подписания Договора;

Окончание работ – 31.01.2014 (возможна досрочная сдача выполненных работ).

Поставку материалов и оборудования для выполнения работ обеспечивает Заказчик.

Цена Договора сформировалась посредством составления локальной ресурсной сметы на выполнение капитального ремонта объектов.

–  –  –

Установка в жилых и общественных зданиях 100 м2 проемов 0,027 46 оконных блоков из ПВХ профилей:

поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых Заполнение оконных проемов отдельными 100 м2 проемов 0,027 47 элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты: одинарные, площадь проема до 2 м2 - подоконник Отделка гипсокартоном ниш подоконного 100 м2 стен 0,015 48 пространства

–  –  –

Примечание: Особые условия: согласно МДС 81-35.2004 Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ

–  –  –

Примечание: Особые условия по МДС 81-35.2004:

Наружные работы: Производство работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического транспорта 4 Проект договора субподряда

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №

–  –  –

Открытое акционерное общество «Рязанское производственно-техническое предприятие «Гранит» (ОАО «РПТП «Гранит»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице __________________, действующего на основании, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить работы по капитальному ремонту с использованием материалов Подрядчика на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта»:

- "ЗДАНИЕ СЭБ" адрес объекта: Pеспублика Kоми, Усть-Bымский район, г.Mикунь;

- "Служебно-эксплуатационный блок" адрес объекта: п.Урдома, Ленский р-он, Aрхангельская обл.;

- "Здание служебно-эксплуатационного блока" адрес объекта: Aрхангельской обл., Котласский р-н, пос. Приводино, произв. территория Приводинского ЛПУMГ;

- "Региональный узел связи КПД-90" адрес объекта: Республика Коми, г. Ухта;

- "Оборудование системы передачи данных УС КС Данилов" адрес объекта: Ярославская область, г.Данилов;

- "ATC Xаррис на КС Гаврилов - Ям" адрес объекта: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, д. Немерово;

- "Башня промежуточной радиорелейной станции ПРС-10 5-го пускового комплекса (УхтаУрдома)" адрес объекта: Архангельская обл.;

а Подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их стоимость Субподрядчику.

1.2. Виды и объемы выполнения работ по настоящему Договору устанавливаются Дефектной ведомостью (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Субподрядчик вправе с согласия Подрядчика привлекать в целях выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц, при этом Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за действия и/или бездействие привлеченных третьих лиц как за свои собственные.

–  –  –

3.1. Работы по настоящему Договору должны быть выполнены в сроки, указанные в п. 3.2 настоящего Договора.

3.2. Срок начала работ: с даты подписания Договора по итогам конкурентной закупки.

Срок окончания работ: 31.01.2014г. возможна досрочная сдача выполненных работ.

Сдача-приёмка работ осуществляется ежемесячно с предоставлением Акта выполненных работ (по форме КС-2), справки КС-3 и счета-фактуры.

Датой исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору считается дата подписания Акта приема-сдачи выполненных работ (Приложение №2 к настоящему Договору).

–  –  –

4.1. Оплата по настоящему договору производится при условии, что работы выполнены качественно и в согласованные сроки.

4.2. Основанием для взаимных расчетов по настоящему договору служит Акт выполненных работ (по форме КС-2), с приложением Справки КС-3 и представлением счетафактуры.

4.3. Оплата выполненных Субподрядчиком работ производится в течение 60 (шестидесяти) дней с даты получения документов на оплату, предусмотренных п.4.2.

5. Обязанности сторон

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. При выполнении работ соблюдать требования СТО 60.30.21-00159025-030-002-2009 "Порядок допуска и организации безопасного производства работ сторонних (специализированных) организаций на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта»" (Приложение №3 к настоящему Договору).

5.1.2. Выполнить работы в точном соответствии со строительными нормами и правилами, техническими условиями, проектно-сметной документацией, качественно и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.1.3. Обеспечить на месте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности по эксплуатации электрооборудования и землеройной техники.

5.2. Подрядчик обязуется:

5.2.1.Передать Субподрядчику в установленном порядке утверждённую техническую, проектносметную документацию и материалы для выполнения работ по акту приёма-передачи, подписываемому представителями обеих Сторон; обеспечить допуск сотрудников Субподрядчика к местам выполнения работ.

5.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.

5.2.3. После завершения работ организовать приёмку результата работ от Субподрядчика.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, а также положениями настоящего Договора.

6.2. За нарушение Субподрядчиком сроков выполнения и сдачи результатов работ, Подрядчик вправе предъявить ему требование об уплате неустойки из расчета 0,01 % от стоимости невыполненных работ по Договору за каждый день просрочки. Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика убытки в полной сумме, сверх неустойки, согласно п.1 ст. 394 ГК РФ.

6.3. Субподрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ в рамках настоящего Договора нарушений природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Подрядчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Субподрядчика, Субподрядчик по требованию Подрядчика обязуется возместить расходы, связанные с уплатой штрафов, пеней.

6.4. В случае если Подрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы во время приемки или в период гарантийной эксплуатации объекта, Субподрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет выявленные дефекты и недостатки в срок, согласованный Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору. Подрядчик вправе предъявить Субподрядчику неустойку из расчета 0,01 % от стоимости работ по Договору (п. 2.1) за каждый день нарушения срока, установленного на устранение дефектов и недостатков, но не более 5 % от стоимости работ по Договору.

В случае если Подрядчик своими силами или с привлечением третьих лиц устранил дефекты в работах, выполненных Субподрядчиком, Субподрядчик возмещает понесенные Подрядчиком расходы на исправление дефектов и недостатков в полном объеме в течение 10 дней с даты предъявления соответствующего требования.

7. Гарантии качества

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами без замечаний Акта приема-сдачи выполненных работ. В гарантийный срок Субподрядчик устраняет все дефекты, произошедшие по его вине, за свой счет в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

8. Порядок изменения и досрочного расторжения Договора

8.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.2. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

8.4. В случае досрочного расторжения Договора, Сторонами производятся расчеты по фактическим затратам, произведенным на момент прекращения договорных обязательств.

9. Разрешение споров

9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передает их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Ответчика.

10. Заключительные условия

10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны уведомить об этом друг друга письменно.

10.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до надлежащего выполнения сторонами своих обязательств.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса сторон

11.1. ПОДРЯДЧИК:

ОАО «РПТП «Гранит»

Почтовый адрес: 390039, г. Рязань, ул. Интернациональная, д.1 Г, тел.: (4912) 39-11-35,факс (4912) 37-84-41, ИНН 6229031754, КПП 622950001, Расчётный счёт № 40702810100010002278 в Прио-Внешторгбанке (ОАО) г. Рязань, БИК 046126708, корреспондентский счёт № 30101810500000000708, ОКОНХ 14750, 71100, ОКПО 07552629, ОКОГУ 49001, ОКАТО 61401370000.

11.2. СУБПОДРЯДЧИК:

Подрядчик Субподрядчик ОАО «РПТП «Гранит»

____________________ _____________________

–  –  –

Примечание: Особые условия: согласно МДС 81-35.2004 Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ

–  –  –

Примечание: Особые условия по МДС 81-35.2004:

Наружные работы: Производство работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического транспорта

–  –  –

УТВЕРЖДАЮ: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ______________

–  –  –

Мы, нижеподписавшиеся, представитель СУБПОДРЯДЧИКА в лице ____________, действующего на основании _____________,с одной стороны, и представитель ПОДРЯДЧИКА в лице __________________ ОАО «РПТП «Гранит», действующего на основании _____________ с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Работа по договору №. выполнена в полном объеме, удовлетворяет требованиям ПОДРЯДЧИКА, в надлежащем порядке и качестве оформлена.

(удовлетворяет, не удовлетворяет условиям договора и технического задания или иного документа, наименование, дата утверждения) По договору проведены работы: __________________________________

Полная стоимость работ составляет: _______________________________

Подлежит к оплате: _____________________________________________

–  –  –

____________________ _____________________

5 Заявка на участие в открытом запросе предложений в электронной форме /приглашение делать оферты/

–  –  –

на участие в открытом запросе предложений в электронной форме / приглашение делать оферты/ (далее запрос предложений) на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта».

–  –  –

Изучив документацию о проведении запроса предложений на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта» дает согласие на участие в запросе предложений на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта».

–  –  –

БИК ___________________ Кор. счет _______________________

ИНН __________________ КПП________________ОГРН_________________

2. Предлагаемая нами цена договора составит _______________________ ( ____ ______) руб.

в том числе НДС ( ___%) ___________ руб.

–  –  –

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ по капитальному ремонту, которые должны быть осуществлены в соответствии с предметом запроса предложений, данные работы по капитальному ремонту будут в любом случае выполнены в полном соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений, в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

5. Если наше предложение, изложенное выше, будет принято, мы берем на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений.

6. Настоящей заявкой на участие в запросе предложений сообщаем, что в отношении _____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа) не проводится процедура ликвидации, отсутствуют сведения в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 94-ФЗ - для ЮЛ, ИП, ФЛ, и в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст.5 ФЗ №223, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год составляет не более 5% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Коэффициент текущей ликвидности больше или равен 1.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами больше или равен 0,1. Коэффициент капитализации (финансовый рычаг) не более 1,5.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе предложений информации и подтверждаем право заказчика не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа на участие в запросе предложений условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в запросе предложений юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8. В случае признания нас победителями запроса предложений или принятия решения о заключении с нами договора, мы подтверждаем право заказчика не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов на участие в запросе предложений условий, запрашивать информацию в банке или иной кредитной организации о подлинности банковской гарантии, представленной в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений исполнения договора.

9. В случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать договор с ОАО «РПТП «Гранит» на выполнение работ по капитальному ремонту в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений и условиями нашего предложения.

10. В случае, если наше предложение будет лучшим после предложения победителя запроса предложений, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ по капитальному ремонту в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений и условиями нашего предложения.

Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен ____________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес)

12. К настоящей заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений, согласно описи документов.

13. Опись документов:

13.1 Нотариально заверенная копия Устава.

13.2 Нотариально заверенная копия Свидетельства о регистрации и постановке на учет в налоговом органе.

13.3 Свидетельство о государственной регистрации.

13.4 Выписка из ЕГРЮЛ.

13.5 Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц, действующих от имени организации (копии заверенные участником размещения заказа).

13.6 Коммерческое предложение (Смета) на выполнение работ по капитальному ремонту на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта» (с подписью руководителя организации или уполномоченного представителя).

13.7 Бухгалтерский баланс за текущий отчетный период и год предшествующий заключению договора.

13.8 Отчет о финансовых результатах деятельности за текущий отчетный период и год предшествующий заключению договора.

13.9 Налоговые декларации по НДС с отметкой налогового органа за текущий отчетный период и год предшествующий заключению договора.

13.10 Копия Свидетельства СРО.

14. Мы согласны с тем, что если при проверке нашей заявки будут выявлены несоответствия с установленными требованиями, наша заявка не будет допущена до участия в запросе предложений.

–  –  –

1 Выписка из регламента Единой Электронной Торговой Площадки (ЕЭТП)

1.1 Запрос предложений.

1.1.1 Под запросом предложений понимается процедура исследования рыночных предложений, при которой организатор торгов по результатам рассмотрения предложений заявителей, определяет победителя, предложившего лучшие условия исполнения договора на поставку продукции и цены договора.

1.1.2 Процедура запроса предложений проводится путем подачи предложений по исполнению договора и цене заявителями.

1.1.3 Подача предложения по исполнению договора и цене договора производится заявителем однократно.

1.1.4 Заявка на участие в запросе предложений должна содержать согласие Заявителя на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям извещения, на условиях, предусмотренных извещением, сведения о качественных и функциональных характеристиках товара, работ, услуг, документы и сведения, указанные организатором торгов в извещении, а также цену договора.

1.1.5 Правила проведения запроса предложений устанавливаются организатором торгов в извещении.

1.1.6 Организация и проведение запроса предложений состоит из следующих этапов:

1.1.6.1 Публикация на электронной площадке организатором торгов извещения о проведении запроса предложений. Извещение должно содержать:

- дату и время проведения запроса предложений;

- наименование процедуры;

- предмет договора;

1.1.6.2 Подача заявок на участие в запросе предложений, аккредитованными заявителями. Заявка подается в форме электронного документа в соответствии с правилами и требованиями организатора торгов, указанными в извещении. Подача заявок заявителями осуществляется в соответствии с «Руководством пользователя», которое размещается в открытой части АС Оператора.

1.1.6.3 Вскрытие конвертов с заявками организатором торгов.

1.1.6.4 Оценка и сопоставление заявок в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с правилами, установленными организатором торгов.

1.1.6.5 Формирование протокола оценки заявок, который должен содержать:

- наименование победителя;

- указание мест, которые заняли другие участники.

1.1.6.6 Заключение договора по итогам запроса предложений. Договор в бумажной форме заключается организатором торгов с победителем вне АС Оператора в сроки и порядке, установленном извещением либо не заключается, в случае если такое требование установлено правилами проведения запроса предложений.

1.1.6.7 В случае если, организатором торгов установлено требование о заключении договора в электронном виде с использованием АС Оператора, заключение такого договора производится в соответствии с «Руководством пользователя», которое размещается в открытой части АС Оператора.

2 Выписка из Положения о закупке ОАО «РПТП «Гранит»

2.1 Размещение заказа путем приглашения делать оферты 2.1.1 Приглашение делать оферты 2.1.1.1 Под приглашением делать оферты (ПДО) понимается процедура размещения заказа, при которой для определения участника размещения заказа, предложившего лучшие условия заключения договора, требуется привлечение экспертной комиссии, создание и порядок деятельности которой регламентируется внутренним документом Заказчика.

2.1.1.2 Признание участника ПДО победителем не является акцептом и не влечет возникновения у Заказчика обязанности заключить договор с победителем ПДО.

2.1.1.3 При проведении ПДО обеспечение заявки может не устанавливаться.

2.1.1.4 Заказчик вправе остановить процедуру размещения заказа, в любой момент после размещения извещения на Электронной площадке. С момента остановки процедуры ПДО прием заявок считается оконченным.

2.1.1.5 Заказчик имеет возможность ознакомиться с поданными заявками на Электронной площадке в любое время с момента начала приема заявок.

2.1.1.6 Решение об отказе от проведения ПДО может быть принято Заказчиком в любой момент до наступления даты завершения ПДО. Информация об отказе должна быть размещена организатором ПДО на Официальном сайте не позднее 2 дней со дня принятия решения об отказе.

2.1.1.7 Общий срок проведения ПДО (с момента публикации извещения на электронной площадке, до размещения на электронной площадке итогового протокола) не должен превышать 90 дней.

2.1.2 Извещение о проведении ПДО 2.1.2.1 Извещение о проведении ПДО размещается Заказчиком на Официальном сайте и на Электронной площадке не менее чем за двое суток до дня окончания подачи заявок на участие в ПДО.

2.1.2.2 В случае необходимости, Заказчик вносит изменения в извещение о проведении ПДО не позднее, чем за сутки до окончания подачи заявок на участие в ПДО.

2.1.2.3 В извещении указывается, что ПДО не является торгами по законодательству Российской Федерации и Заказчик имеет право, но не обязан выбрать победителя ПДО, а в случае выбора победителя у Заказчика не возникает обязанность заключить с таким победителем договор.

2.1.3 Документация приглашений делать оферты 2.1.3.1 Документация ПДО разрабатывается Заказчиком и размещается на Официальном сайте и на Электронной площадке в один день с размещением извещения.

2.1.3.2 Сведения, содержащиеся в документации ПДО, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении ПДО.

2.1.4 Порядок приема заявок на участие в ПДО 2.1.4.1 Заявки на участие в ПДО подаются на Электронную площадку, на которой проводится процедура размещения заказа в форме электронных документов.

2.1.4.2 Прием заявок на участие в ПДО начинается с момента публикации извещения о проведении процедуры ПДО на Электронной площадке и прекращается в день окончания подачи заявок, указанный в извещении, либо в день остановки процедуры ПДО.

2.1.4.3 Участник размещения заказа вправе подавать неограниченное количество заявок в течение срока приема заявок.

2.1.5 Рассмотрение заявок на участие в ПДО 2.1.5.1 Заказчик рассматривает поступившие предложения участников размещения заказа, исходя из степени привлекательности предлагаемой цены и иных условий исполнения договора, с учетом заключения экспертной комиссии. Срок рассмотрения предложений участников ПДО, с учетом подготовки экспертного заключения, не может превышать 30 дней с момента окончания приема предложений.

2.1.5.2 Заказчик вправе завершить процедуру размещения заказа без определения победителя, вне зависимости от поступивших заявок.

2.1.5.3 По результатам рассмотрения предложений участников размещения заказа заказчик оформляет протокол подведения итогов.

2.1.5.4 В случае определения победителя ПДО организатор процедуры размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня размещения итогового протокола на Официальном сайте, или, если ПДО проводилось в закрытой форме, в течение двух рабочих дней с момента оформления итогового протокола, передает победителю ПДО проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении ПДО, и условий, предложенных победителем ПДО. Договор должен быть заключен в срок, указываемый в документации о проведении ПДО, а если такой срок не указан, то не позднее двадцати рабочих дней с момента публикации итогового протокола.

2.1.5.5 В случае отклонения Заказчиком всех предложений, Заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем ПДО. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

7 Дополнительные сведения об открытом запросе предложений в электронной форме /приглашение делать оферты/

7.1 В Регламенте процесса размещения заказов и предложений с использованием специализированной электронной торговой площадки «Коммерческие закупки» ОАО «Единая электронная торговая площадка» (редакция № 3 от 24.08.2012 г.) (Сайт в сети Интернет: www.roseltorg.ru далее: Заказчикам/ Корпоративным заказчикам/ Регламент системы корпоративных закупок);

7.2 В «Положение о закупке» ОАО «РПТП «Гранит»

(Сайт в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru далее: Закупки в рамках 223-ФЗ/ Реестр положений о закупках/ Наименование (номер) положения – ввести № 1120009740 - найти/ Положение №1120009740 – открыть сведения / Документы положения/ ОАО РПТП Гранит Положение о закупке (pdf).

7.3 Порядок подачи заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме /предложения делать оферты/ аккредитованными заявителями:

Заявка подается в форме электронного документа в соответствии с правилами и требованиями организатора торгов, указанными в извещении. Подача заявок заявителями осуществляется в соответствии с «Руководством пользователя», которое размещается в открытой части АС Оператора. (Сайт в сети Интернет: www.roseltorg.ru)

Документацию разработал:



Похожие работы:

«ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ПО ТРАНСПОРТУ НЕФТИ "ТРАНСНЕФТЬ" ОАО "АК "ТРАНСНЕФТЬ" УТВЕРЖДАЮ Первый вице-президент ОАО "АК "Транснефть" Ю.В. Лисин "" _ 2009 г. РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ Неразрушающий контроль сварных со...»

«ОКП 401760 Контрольно-кассовая машина "АМС-100К" ФОРМУЛЯР ШВКС. 695234.006 ФО СОДЕРЖАНИЕ 1. Общие указания. 2. Основные сведения о машине. 3. Основные технические данные. 4. Индивидуальные особенности машины. 5. Комплектность. 6. Ресурсы, с...»

«ООО Производственно-внедренческая фирма "Вибро-Центр" Анализатор вибрации Vibro Vision-2 Руководство по эксплуатации г. Пермь Vibro Vision-2 Руководство по эксплуатации Vibro Vision-2 Руков...»

«Модель AMP-610 FM/УКВ CD/MP3/WMA ресивер Руководство пользователя Руководство пользователя определяет порядок установки и эксплуатации автомобильного FM/УКВ RDS CD/MP3/WMA ресивера (далее CD-ресивера) в автомобиле с напряжением бортовой сети 12 В. Установку CD-ресивера рекоме...»

«Выпуск 6 (25), ноябрь – декабрь 2014 Интернет-журнал "НАУКОВЕДЕНИЕ" publishing@naukovedenie.ru http://naukovedenie.ru Интернет-журнал "Науковедение" ISSN 2223-5167 http://naukovedenie.ru/ Выпуск 6 (25) 2014 ноябрь –...»

«Управление большими системами. Выпуск 19 МЕХАНИЗМ ИНТЕГРИРОВАНИЯ НАУКИ В ЭКОНОМИКУ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ: МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ Шиян А.А. (Винницкий наци...»

«ГОСТ 32811-2014* (UNECE STANDARD DDP-18:2007) * Обозначение ГОСТ 16830-2014 (UNECE STANDARD DDP-18:2007) изменено на ГОСТ 32811-2014 (UNECE STANDARD DDP-18:2007). (Измененная редакция, Изм. N 1) МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ОРЕХИ МИНДАЛЯ СЛАДКОГО В СКОРЛУПЕ Технические услови...»

«Актуальные проблемы инженерных наук ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД РАСЧЁТА ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ Лыонг Суан Тхань Научный руководитель: Савелов Н.С. Южно-Российский государственный технич...»

«Весоизмерительная компания "Тензо-М" Преобразователь весоизмерительный TВ-003/05Д Версия программного обеспечения 10АХ Руководство по эксплуатации и калибровке ТЖКФ.408843. 1514 РЭ Россия Руководство по эксплуатации ТВ-003/05Д Содерж...»








 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.